| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
| 키워드 : 공사, 하도급, 손해배상 |
|
|
| 소개글 |
하도급업체의 공사지연 등으로 공사해지후 손해배상을 청구하는 소장입니다.
상대가 먼저 채무부존재확인소송을 제기하여 반소로 제기하였습니다. |
| 요약 |
1. 손해배상금액
가. 지체상금 및 공사지연 손해
(1) 을 제3호증 하도급계약서에 의하면, 지체상금은 계약금액×지연일수×1/1000로 계산하기로 약정되어 있습니다.
이 계약규정에 따라 계산시,
- 지체일수는 하속 하수급업체인 ###건설이 2021. 2. 26.부터 그 공정이 1층부터 시작되는데(을 제12,13호증 참조), 원고의 1층 완공예정시점이 2020. 9. 20. 경으로 예정되어 있어(을 제6호증 공정표 참조), 양보하여 계산하여 원고가 1층까지는 공사하였다고 가정할지라도, 2020. 9. 21.부터 ~ 계약해지시점인 2021. 12. 16.까지 총 87일의 지체가 있어,
- 계약금액 1,801,512,566 × 87 × 1/1000 = 156,731,593 원(원이하 삭제)의 지체상금이 발생합니다.
(2) 아울러, 계약해지 후 상황이기는 하나, 원고로 인하여 후속 공사업체 선정시까지 공사가 중단된 사정이 발생하였는데 그 기간 동안 공사현장을 유지하는데 필요한 기본 비용이 지출되는 것은 경험칙상 충분히 인정될 수 있고, 이는 원고의 책임으로 인한 공사계약해지로 발생한 것인 만큼, 원고에게 책임이 있다고 할 것입니다. |
| 목 차 |
목차없음 |
위 정보및 게시물 내용의 진실성에 대하여 보증하지 아니하며, 해당 정보 및 게시물 저작권과 기타 법적 책임은 자료 등록자에게 있습니다.
위 정보및 게시물 내용의 불법적 이용, 무단전재및 배포는 금지되어 있습니다.
저작권침해, 명예훼손 등 분쟁요소 발견시 하단의 저작권 침해신고를 이용해 주시기 바랍니다. |
|
|
|
|
ANYAHA! 서울특별시 서초구 반포대로 138 양진빌딩 4층 법무법인 한백
대표자 : 변호사 이진화, 개인정보책임자 : 변호사 이진화
사업자등록번호 : 214-12-37341 통신판매업신고 : 제 2010-서울서초-0412호
전화 : 02-535-6911, 팩스 :0303-3444-3464, e-mail :freelaw1789@gmail.com
Copyright 2010~ by ANYAHA! 변호사 이진화 All rights reserved |
|
|
|
|
아래아한글
MS워드
MS엑셀
파워포인트
아크로벳리더
소장-손해배상청구(하도급업체의 공사불이행)
파일명
